Публикатор Публикатор

«Назад

Приморский районный суд г.Санкт-Петербурга решил признать акт от 19 июня 2017 года о передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от 29 июля 2015 года недействительным.

Приморский районный суд г.Санкт-Петербурга решил признать акт от 19 июня 2017 года о передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от 29 июля 2015 года недействительным.

Из материалов дела усматривается, что основанием для привлечения ООО «Агентство недвижимости «ПИОНЕР» (далее – Общество) к административной ответственности послужили нарушения, выявленные в ходе рассмотрения искового заявления гражданина N, с которым был заключен договор участия в долевом строительстве, по условиям которого ответчик обязался в предусмотренный договором срок, своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект – жилой дом, и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать истцу жилое помещение в объекте, а истец обязался уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства по акту приема-передачи.

Истец  исполнил свои обязательства, предусмотренные договором в полном объеме, однако, ответчик не передал указанную квартиру истцу в срок, установленный договором до 01 октября 2016 года.

Как следует из материалов дела, истец в соответствии с п.5 ст.8 Федерального закона от 30.12.2004 года 214-ФЗ обращался к ответчику с заявлением об устранении недостатков до составления акта приема-передачи объекта долевого строительства,  при этом выявленные строительные недостатки застройщиком удалены не были, в связи с чем, суд приходит к выводу, что истец не уклонялся от подписания акта приема-передачи квартиры, обоснованно требовал устранения строительных недостатков и передачи объекта долевого строительства в соответствии с условиями договора.

Приморский районный суд г.Санкт-Петербурга решил: признать односторонний акт от 19 июня 2017 года о передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от 29 июля 2015 года недействительным.

Обязать ООО «Агентство недвижимости «ПИОНЕР» подписать с гражданином Nдвусторонний передаточный акт от 01 января 2018 года по договору участия в долевом строительстве от 29 июля 2015 года и передать гражданину Nэкземпляр передаточного акта.

Взыскать с ООО «Агентства недвижимости «ПИОНЕР» в пользу гражданина Nнеустойку за просрочку передачи квартиры за период с 02 октября 2016 года по 02 октября 2017 года, компенсацию морального вреда, штраф.

Решение суда вступило в законную силу.

 

Публикатор Публикатор

Показывается результатов: 1 - 15 из 2 145.
Кол-во на странице 15
из 143

Единый информационный центр Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:                     тел. 8-800-555-49-43

Постановление № 7 от 06.08.2018 года «Об усилении мер профилактики энтеровирусной инфекции и острых кишечных инфекций в Санкт-Петербурге»

Постановление №6 от 04.07.2018 года "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 19.06.2018 №5 "Об усилении мер профилактики кори в городе Санкт-Петербурге"

Постановление № 5 от 19.06.2018 года «Об усилении мер профилактики кори в Санкт-Петербурге»

Постановление №4 от 10.04.2108 года  «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения в Санкт-Петербурге ХХI Чемпионата мира по футболу»

Постановление №1 от 26.01.2108 года «О вакцинации декретированных контингентов, принимающих участие в обслуживании и питании клиентских групп Чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

       

Противодействие коррупции

Опросный модуль

План проведения плановых проверок на 2018 год

Таможенный союз
Официальный сайт

Таможенный союз
Санитарные меры

Единый реестр проверок

Единый информационный центр Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:                     тел. 8-800-555-49-43

Постановление № 7 от 06.08.2018 года «Об усилении мер профилактики энтеровирусной инфекции и острых кишечных инфекций в Санкт-Петербурге»

Постановление №6 от 04.07.2018 года "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 19.06.2018 №5 "Об усилении мер профилактики кори в городе Санкт-Петербурге"

Постановление № 5 от 19.06.2018 года «Об усилении мер профилактики кори в Санкт-Петербурге»

Постановление №4 от 10.04.2108 года  «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения в Санкт-Петербурге ХХI Чемпионата мира по футболу»

Постановление №1 от 26.01.2108 года «О вакцинации декретированных контингентов, принимающих участие в обслуживании и питании клиентских групп Чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

       

Противодействие коррупции

Опросный модуль

План проведения плановых проверок на 2018 год

Таможенный союз
Официальный сайт

Таможенный союз
Санитарные меры

Единый реестр проверок